合同協議：_塔吊組裝、拆除施工合同甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_日第 1 頁 共 9 頁塔吊組裝、拆除施工合同乙方：甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據中華人民共和國合同法的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。一、施工地點：汽車站南2米，泰西大街東臨二、施工內容：QTZ315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。三、施工工期：1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為xx 年 月 日，xx 年 月 日達到運行條件。2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于xx年月至月期間，甲方提前十日通知乙方進場。四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。五、工程造價：本工程總造價。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。六、結算方式：乙方施工人員進場后七日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。七、雙方責任和義務：1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。6、乙方于開工前七日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。八、違約責任：1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。九、糾紛處理辦法：本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責任公司乙方：代表：代表：電話：日期：日期： 日期：第 5 頁 共 9 頁塔吊頂升合同書甲方：中天建設集團有限公司乙方：廣東省源天工程公司甲方現將一臺由長沙京龍工程機械有限公司生產的QTZ80型的塔式起重機（產權備案號為：粵）承包給乙方頂升，設備信息如下表所示：工程名稱：萬科金域松湖花園8號樓施工單位：中天建設集團有限公司監理單位：東莞市恒信建設工程咨詢有限公司工程所在地：東莞市松山湖產業園工業北四路2號安裝位置：8號樓作業高度：95米。為保障建設工程順利進行，促進安全生產、文明施工，確保不發生傷亡事故及雙方的利益不受損害。依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國勞動法、建設工程安全生產管理條例、建設工程安全監督管理規定（建設部令第166號）等有關規定，雙方本著平等，自愿的原則，簽訂本合同。甲、乙雙方均應嚴格遵守本合同規定的權利、責任和義務，確保在施工過程中安全生產。經雙方協商達成以下幾點：一、本次總費用為￥25元（含吊車，人工、生活等費用，注：不含稅收），其它開支，甲方概不負責。當乙方進場作業的當天甲方支付￥50元作人工、吊車等費用，剩余尾款待作業完畢后一次付清。二、甲方責任：1、甲方應將設備的全部部件集中，以便乙方作業。2、由甲方并提供一個380V的電源到作業位置。3、負責清理施工現場周邊環境障礙物件，作業時吊車停放場地和設備零部件堆放場地、作業所需場地。4、設備的作業時間由甲方按施工要求確定，并提前3天通知乙方，以便乙方安排施工。5、乙方完成作業后，甲方按合同支付乙方服務費用。6、審核建筑起重機械的特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明等文件。7、審核安裝文件、使用單位的資質證書，安全生產許可證和特種作業人員的特種作業操作資格證書。8、審核安裝單位制定的設備的專項施工方案。9、審核使用單位制定的設備生產安全事故應急救援預案。10、指定專職安全生產管理人員監督檢查設備作業、使用情況。11、施工現場有多臺塔式起重機作業時，應當組織制度并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施。12、設備起重信號工、起重司機、司索工等特種作業人員應當經建設主管部門考核合格，并取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。三、乙方責任：1、乙方（安裝單位）應依法取得建設行政主管部門頒發的相應資質和建筑施工企業安全生產許可證，并在其資質許可范圍內承攬安裝、拆卸工程。2、應當明確雙方的安全責任，施工總承包單位應當和安裝單位簽訂設備作業安全協議書。3、對乙方（安裝單位）安全責任的約定。（1）按照安全技術標準及設備性能要求，編制設備專項施工方案，并由本單位技術負責人簽字。（2）按照安全技術標準及安裝使用說明書等檢查建筑起重機械及現場施工條件。（3）組織安全施工技術交底并簽字確認。（4）制定設備作業生產安全事故應急救援預案；（5）將設備作業專項施工方案，安裝、拆卸人員名單，作業時間等材料報施工總承包單位和監理單位審核。（6）應當按照設備作業專項施工方案及安全操作規程組織作業。（7）專業技術人員、專職安全生產管理人員應當進行現場監督，技術負責人應當定期巡查。（8）設備安裝完畢后，應當按照安全技術標準及安裝使用說明有關要求對設備進行自檢、調試和運轉。自檢合格后，應當出具自檢合格證明，并向使用單位進行安全說明。（9）設備安裝拆卸工等特種作業人員應當經建設主管部門考核合格，并取得特種作業操作證書后，方可上崗作業。（10）應當提供設備安裝拆卸工等特種作業人員的勞動合同、社保證明。4、乙方（安裝單位）應當建立本次設備安裝拆卸工程檔案，并對檔案作具體約定，要示包括：（1）作業合同及安全協議書。（2）作業專項施工方案。（3）安全施工技術交底的有關資料。（4）作業工程驗收資料。（5）作業完畢后，雙方（使用單位）應當組織出租、安裝、監理等有關單位進行驗收。四、責任分割：1、雙方必須按合同分工，各盡其責，認真施工。2、乙方只負責作業合同所簽定的高度，以后需加高則另行計費。乙方只負責作業到合同所簽定的高度，在以后的使用中設備安全由甲方負責。3、甲方由于材料不能及時到現場而影響到乙方的工期拖延，甲方應賠償。4、設備安裝完成后，甲方應及時支付費用，逾期每天按總額千分之五加收延付金。5、合同簽訂后，如果有一方不履行合同，則需賠付對方合同金額30%的賠付金。6、作業場地以25吊車為準，大于25噸吊車甲方補差額。7、倘若在作業過程中，意外損傷設備部件，乙方負責修復不承擔其它賠償。8、在作業過程中如若因設備某些部件老化形成的故障（非人為）乙方只負責維修不承擔材料費用。9、乙方負責協助甲方到東莞市建設工程安全監督站辦