腳手架承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有腳手架相關工程需求，乙方具備提供腳手架承攬服務的能力和資質，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方承攬腳手架工程事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及要求乙方負責按照甲方提供的施工圖紙及現場實際需求，搭建、拆除及維護腳手架。腳手架的搭建應符合國家相關安全標準及行業規范，確保施工安全。腳手架的材質應為符合國家標準的[具體材質]，立桿、橫桿、剪刀撐等主要部件應具備足夠的強度和穩定性。乙方應根據工程進度合理安排腳手架的搭建和拆除時間，確保不影響甲方正常施工。在搭建過程中，應設置必要的安全警示標志，并安排專人負責現場安全監督。腳手架的搭建高度、層數、跨度等應滿足甲方施工要求，具體尺寸見附件[施工圖紙編號]。乙方應根據實際情況進行合理布局，確保腳手架的使用功能。拆除腳手架時，乙方應按照安全操作規程進行，拆除后的材料應分類堆放整齊，并及時清理出場。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照合同約定的時間、質量和規格完成腳手架的承攬工作。有權對乙方的工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權在乙方未按照合同約定履行義務時，要求乙方承擔違約責任或解除合同。2.義務向乙方提供施工圖紙及現場相關資料，協助乙方進行現場勘查，確保乙方對工程要求有充分的了解。為乙方提供必要的施工條件，如施工場地的平整、臨時水電接入等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在乙方搭建和拆除腳手架過程中，協調施工現場其他施工單位，避免因交叉作業產生安全事故。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。有權要求甲方提供必要的協助和配合，以確保工作順利進行。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任或解除合同。2.義務按照國家相關安全標準、行業規范及甲方要求，自行組織人員、設備和材料，完成腳手架的搭建、拆除及維護工作。乙方應確保其承攬工作的質量和安全，承擔因乙方原因導致的安全事故責任，并負責賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方應配備具備相應資質和經驗的專業人員進行施工，施工人員應遵守施工現場的各項規章制度，服從甲方的管理和指揮。乙方應在施工前向甲方提交詳細的施工方案，經甲方審核同意后實施。施工過程中，如遇工程變更或其他特殊情況，應及時與甲方溝通協商，并根據甲方要求進行調整。乙方應妥善保管甲方提供的施工圖紙及相關資料，不得擅自泄露或轉讓給第三方。乙方應在腳手架搭建完成后，通知甲方進行驗收。驗收合格后，乙方應向甲方提供相關驗收資料。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用經雙方協商，本合同承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定工作所需的全部費用，除因甲方提出的工程變更導致的費用增加外，不再調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方承攬費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。腳手架搭建完成并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方承攬費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。腳手架拆除完成并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余承攬費用，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式1.驗收標準腳手架的搭建應符合國家相關安全標準及行業規范，具體標準如下：立桿垂直度偏差不應超過架高的1/200，但最大偏差不應大于100mm。橫桿水平度偏差不應超過20mm。剪刀撐與地面夾角應在45°60°之間。腳手架的連墻件應按規定設置，間距應符合設計要求。腳手板應鋪滿、鋪穩，不得有探頭板。乙方應確保腳手架的穩定性、牢固性和安全性，滿足甲方施工要求。2.驗收方式腳手架搭建完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[驗收期限]內組織相關人員進行驗收。驗收時，雙方應共同對腳手架的各項指標進行檢查，如發現不符合驗收標準的情況，乙方應按照甲方要求及時進行整改，直至驗收合格為止。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。驗收報告應包括腳手架的搭建情況、驗收標準及驗收結果等內容。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期付款寬限期]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。若甲方未按照合同約定向乙方提供必要的協助和配合，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失，并相應順延工期。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質量和規格完成腳手架的承攬工作，每逾期一天，應按照承攬費用的[逾期完工違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期完工寬限期]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[違約解除合同違約金比例]向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方提供的腳手架質量不符合合同約定或國家相關安全標準，乙方應負責無償返工直至合格，并承擔因此給甲方造成的全部損失。如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部法律責任及經濟賠償責任，包括但不限于甲方的直接損失、間接損失、因事故導致的工期延誤損失等。若乙方擅自將承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[轉包分包違約金比例]向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照合同約定妥善保管甲方提供的施工圖紙及相關資料，導致資料丟失或泄露，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照資料價值的[資料損失賠償比例]向甲方支付賠償金。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式[合同份數]份，甲乙雙方各執[持有份數]份，具有同等法律效力。2.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。在履行合同過程中，如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致合同無法履行或部分無法履行，雙方應協商解決，互不承擔違約責任。如需解除合同，應提前[解除合同通知期限]天書面通知對方，并辦理相關手續。3.保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[保密期限]年。4.通知與送達本合同履行過程中，雙方往來的通知、文件、資料等均應采用書面形式，并按照本合同約定的地址或雙方另行書面通知的地址送達對方。如一方